一、承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠
建設工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償,如果沒有約定的,按實際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù),乙方可能向法院起訴。
《中華人民共和國合同法》
第二百八十三條【發(fā)包人違約責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十四條【發(fā)包人原因致工程停建、緩建的責任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。
二、工期順延如何認定
在建筑工程施工的過程中,發(fā)包人存在以下行為的導致工程停工的,要承擔相應的停工損失:
(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;
(4)設計變更和工程量增加;
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6)不可抗力;
(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
事實上,當發(fā)包人因上述原因或其他原因?qū)е鹿こ掏9さ,承包人除了可以要求賠償,最重要的是可以要求工期延順,從而不會超期施工。
這時,因發(fā)包人拖欠工程預付款、進度款、遲延提供施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤,承包人要做以下的事情,以便對工期延順進行認定:
(1)合同明確約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人簽證確認,那么在出現(xiàn)工期停工、延誤事宜時,承包人應第一時間通知發(fā)包人并要其簽字確認;
(2)或者經(jīng)審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認,應舉證證明在合同約定的辦理期限內(nèi)向發(fā)包人主張過工期順延,如有證據(jù)證明向發(fā)包人出函,要求確認工期延順的;
(3)發(fā)包人的前述行為確實嚴重影響施工進度的,對承包人順延相應工期的主張,可予支持。
三、最新資訊
《中華人民共和國民法典》
第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。